建设工程特大暴雨怎么索赔

www.nj64.net 南京债权债务律师网

建设工程特大暴雨怎么索赔
  
  特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。
  
  《中华人民共和国民法总则》
  
  第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
  
  不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
  
  二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么
  
  1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。
  
  2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。
  
  3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。
  
  三、最新资讯
  
  《中华人民共和国民法典》
  
  第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
  
  

·在我国劳动合同离职赔偿违约金有效么?
      在我国劳动合同离职赔偿违约金有效么?劳动合同法规定，除了“用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，......

·出国打工在外受伤劳务学校承担什么责任？
      出国打工在外受伤劳务学校承担什么责任？要根据当地法律法规来看，签订出国劳务合同一定要慎重。最好咨询有关专家，如果你发现劳务输出公司提供......

·工伤期间不能解除合同
      在等待鉴定结果期间公司是不能跟伤者解除劳动合同的，但是伤者可以主动申请离职。《工伤保险条例》第三十五条到第三十七条：第三十五条职工因工致残被......

·要是劳动者自动离职发工资吗
      要是劳动者自动离职发工资吗员工自动离职后，用人单位应该支付工资。但是，如果劳动者自动离职给用人单位造成的损失，用人单位可以单独起诉劳动者要求......

·工程合同纠纷诉讼时效是怎样的
      工程合同纠纷诉讼时效是怎样的一、工程合同纠纷诉讼时效诉讼时效，是指权利人在法定期限内不行使权利即丧失请求人民法院依法保护其民事权利的制度。......

·得抑郁症的员工企业能辞退吗？
      得抑郁症的员工企业能辞退吗?得抑郁症的员工企业不能辞退，根据劳动法律的规定，劳动者在医疗期内的，用人单位不得与劳动者解除劳动合同关系，否则，就......

·死亡后是否有误工费的赔偿？
      死亡后是否有误工费的赔偿？下面本站我们就为您详细介绍。一、死亡后是否有误工费的赔偿？死亡后是可以获得误工费赔偿。根据以下最高院司法解释：《最......

·劳动合同无限期辞退员工补偿规定是什么？
      劳动合同无限期辞退员工补偿规定是什么?如劳动合同无限期辞退员工补偿规定是按照劳动合同法46条和87条的规定支付双倍的赔偿金，也就是21个月的本人的工......

·未成年工不发工资要怎么维权？
      企业招聘员工为自己工作，就要支付相应的报酬，这是法律强制规定的。不过实践中确实会有一些企业拖欠员工的工资，甚至不发工资，这种情况实际上已经构......

·工程质量保证金3%何时退还？
      工程质量保证金3%何时退还？为了使工程的质量得到保障，发包方在与承包单位拟定承包合同时，一般会约定在工程验收合同后，支付给出价款时，可以扣留......

·工程质量等级分数怎么计算，规定是什么？
      工程质量等级分数怎么计算，规定是什么?工程质量等级分数计算的规定是：合同段(建设项目)所含单位工程(合同段)均合格，且工程质量鉴定得分大于或等于9......

·企业职工办理病退的条件是什么？
      企业职工在达到了一定年龄之后就可以申请办理退休，而要是之前参加了养老保险，并且此时也满足了条件的话，则就可以每月领取一定数额的养老保险金。而......