小型工程承包合同应该怎么写？

www.nj64.net 南京债权债务律师网

小型工程承包合同应该怎么写？
  
  像家庭装修这样的小工程，涉及到的人、材料相对较少，但是也是比较容易出现纠纷的。所以，双方在谈好装修方案后，应该签署一份工程承包合同。这样，以后即使出现争议，也有解决的依据。那么小型工程承包合同应该怎么写？下面我们透过文中的这篇范文学习下吧。
  
  小型工程承包合同
  
  发包方：________________
  
  承包方：________________
  
  签约时间：
  
  签约地点：
  
  为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
  
  一、工程名称：____________
  
  二、建筑面积（工程形式）：____________
  
  三、施工地点：________________
  
  工期：
  
  1、开工：____年__月__日；
  
  2、竣工：____年__月__日；
  
  3、合同工期总共历时____天。
  
  五、承包形式：________
  
  六、工程质量标准：________
  
  七、工程价款：共计人民币 元。
  
  八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
  
  质保期：____年。
  
  十、双方的责任义务
  
  1、发包方的责任义务
  
  （1）为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
  
  （2）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
  
  （3）给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
  
  （4）按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
  
  2、承包方的责任义务
  
  （1）按发包方要求及图纸要求进行施工；
  
  （2）如期完成施工任务；
  
  （3）接受发包方的技术指导和质量标准要求；
  
  （4）负责发包方提供料物及设备的保护；
  
  （5）教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
  
  （6）承担施工中的一切安全事故责任及费用； 十一、其他
  
  1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
  
  2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
  
  3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
  
  发包方：
  
  承包方：
  
  年 月 日
  
  里面将工程的大体概况、工程期限、工程款金额及支付方式、工程质量验收标准和违约责任进行了明确，这些都是工程承包合同的重要条款。双方可以根据工程的实际情况，拟定合理的条款，这份合同要妥善保管好，这就是以后解决争议的依据。
  
  

·劳动争议仲裁管辖法院怎么确定
      劳动争议仲裁管辖法院怎么确定1、什么是劳动争议诉讼劳动争议诉讼是指劳动争议当事人对仲裁机构的裁决不服，持劳动争议裁决书依法向人民法院进行诉......

·劳动关系的争议处理方式有哪些？
      劳动者与用人单位之间产生的纠纷，其中就包括了劳动关系方面的，而此时无论是对怎样的纠纷，其实都是需要积极进行处理，以免造成更多的损害。那此时劳......

·一、劳动合同法中的月工资指的是什么？
      一、劳动合同法中的月工资指的是什么？劳动合同法所称的月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。劳动法中的“工资”是指用......

·如何处理施工单位的工程索赔纠纷
      如何处理施工单位的工程索赔纠纷一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：(1)发包人要求承包人......

·劳动合同的形式包括哪些内容
      劳动合同的形式包括哪些内容《合同法》第十条规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书......

·一、劳动合同法辞职补偿有哪些规定?
      一、劳动合同法辞职补偿有哪些规定?1、辞职是劳动者的权利，不需用人单位的批准。2、如单位没有签订劳动合同，劳动者可以随时立即辞职。3、如单......

·安徽省工伤认定决定书怎么写？
      员工在工作期间，难免会受到一些伤害，员工在工作期间因为工作的特殊性质，或者时一些意外的因素导致身体受到伤害的，应该被认定为工伤，并且用人单位......

·解除劳动合同当日是在职吗？
      职工在办理离职时有几个时间点比较关键：提出书面辞职书之日、辞职申请通过审批、没有上班打卡考勤之日、解除劳动合同当日。有的人在正式解除劳动合同......

·头部十级工伤鉴定标准是什么
      在日常的工作和生产当中，有时候因为一些无法避免的意外，导致我们的头部受伤。如果，受伤地点是在工作岗位或者是因工作而使头部遭受了伤害，但是可以......

·兼职协议和劳动合同的区别是什么？
      兼职协议和劳动合同的区别是什么？兼职协议和劳动合同的区别主要就是劳动合同属于全日制用工，兼职协议通常属于非全日制用工，从事非全日制用工的劳......

·一、抚养费随工资变动而变动吗?
      一、抚养费随工资变动而变动吗?抚养费随工资变动而变动，根据《婚姻法》及相关司法解释的规定，衡量子女抚养费的具体因素包括以下几个方面：1、子女的......

·铁路工程质量检测技术规程内容是什么?
      铁路工程质量检测技术规程内容是什么目前，我国的铁路建设，尤其是高铁建设，在世界上是屈指可数的。我国的高铁建设的成熟，取得的瞩目的成绩，显示了......