13951899110 |
13951899110 |
www.nj64.net 南京债权债务律师网
公路质量出现问题后可能会造成交通不便利或者重大交通事故，我国对公路工程质量的把关是相当严格的，因为公路工程和建筑工程一样，是要长时间投入使用的。那么，公路建设工程质量事故处理规定是怎样的？下面就让我们为您整理一下相关知识，与您分享一下。
一、事故定性
1、质量不合格根据我国gb/t19000-2000质量管理体系标准的规定，凡工程产品没有满足某个规定的要求，就称之为质量不合格;而没有满足某个预期使用要求或合理期望的要求，称为质量缺陷。2、质量问题所有的不符合质量要求和工程质量不合格的情况，必须进行返修，加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题。3、质量事故凡是工程质量不合格，必须进行返修，加固或报废处理，由此造成直接经济损失在5000以上的成为质量事故。
二、工程质量问题的处理 工程质量问题是由于工程质量不合格或工程质量缺陷引起，在任何工程施工过程中，由于种种主观和客观原因，出现不合格项或质量问题往往难以避免。为此，作为施工人员必须掌握如何防止和处理施工中出现的不合格项和各种质量问题。对已发生的质量问题，应掌握其处理程序。
在各项工程的施工过程中或完工以后，现场人员如发现工程项目存在着不合格项目或质量问题，应根据其性质和严重程度按如下方式处理：（1）、当施工而引起的质量问题的萌芽状态，应及时制止，应要求施工单位立即更换不合格材料、设备或不称职人员，或要求施工单位立即改变不正确的施工方法和操作工艺。（2）、当因施工而引起的质量问题已出现时，应立即向施工单位要求其对质量问题进行补救处理，并采取足以保证施工质量的有效措施后，并上报有关单位。（3）、当某道工序或分项工程完工后，出现不合格项，在施工单位及时采取措施予以整改。应对其补救方案进行确认，跟踪处理过程 ，对处理结果进行验收否则不允许进行下道工序或分项的施工。（4）、在交工使用后的保修期内发现的施工质量问题，施工单位进行修补、加固或返工处理。 发生的质量问题不论是否由于施工单位原因造成，通常都是先由施工单位负责实施处理。对因设计单位等非施工单位责任引起的质量问题，应通过建设单位要求设计单位或责任单位提出处理方案，处理质量问题所需的费用和延误的工期，由责任单位承担，若质量问题属施工单位责任，施工单位应承担各项费用损失和合同约定的处罚，工期不予顺延。质量问题处理完毕后，应组织有关人员对处理进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量问题 处理报告。 正确的处理来源于对原因的正确判断。只有对调查提供的充分的资料、数据进行详细深入的分析后，才能由表及里，去伪存真，找出质量问题的真正起源点。原因分析是确定处理措施方案的基础，如果某些问题一时认识不清，且一时不致产生严重恶化，可以继续进行调查、观测，以便掌握更充分的资料和数据，做进一步分析，找出起源点，方可确认处理方案，避免急于求成造成反复处理的不良后果。审核确认处理方案应牢记：安全可靠，不留隐患，满足建筑物的功能和使用要求，技术可行，经济合理原则。针对确认不需专门处理的质量问题，应能保证它不构成对工程安全的危害，且满足安全和使用要求。我们已经将相关知识整理出来了。公路工程质量事故一般分为质量不合格、质量问题、质量事故三类。如果是质量问题可以返修，如果出现重大质量事故那么相关人员还会收到法律严惩。您看过之后会对公路质量事故的处理有一个大概的了解。
·对于交通肇事赔偿交通费吗
对于交通肇事赔偿交通费吗交通肇事不需要赔偿交通费。交通肇事是指车辆行为人在行驶过程中，发生碰撞、碾轧、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火等人身伤亡......
·机动车发生事故责任怎么划分
机动车发生事故责任怎么划分由有过错的一方承担交通事故赔偿责任，双方都有过错的，按照各自过错比例分担责任:(1)负主要责任的，承担70%;(2)负同等责任......
·公司股东变更时间应该提交的材料有哪些
公司股东变更时间应该提交的材料有哪些一、公司股东变更时间如果你们把变更股东资料一次性交齐，工商局那边应股东变更，在一个公司里是十分常见的......
·一、醉驾造成交通事故该怎么赔偿?
一、醉驾造成交通事故该怎么赔偿?醉驾造成交通事故应该根据给受害者造成的实际损失赔偿交通事故，各项赔偿标准的参考依据是：(一)医疗费：按照医院对当......
·办理交强险需要什么手续
被保险机动车发生交通事故的，由被保险人向保险人申请赔偿保险金。被保险人索赔时，应当向保险人提供以下材料：1、交强险的保险单；2、被保险人出具的......
·已经达到报废标准的车子可以卖吗？
根据《民法典》第1214条以买卖或者其他方式转让拼装或者已经达到报度标准的机动车,发生交通事故造成损害的,由转让人和受让人承担连带责任。根据道......
·去法院交的财产保全费可以退吗
分三种情况区别对待：一是法院采取保全措施后未足额保全财产的，法院不退保全费；二是法院采取保全措施后没保全到财产，或保全部分财产而保全申请人申......
·交通法开车玩手机罚款规定是什么？
交通法开车玩手机罚款规定是什么?交通法开车玩手机罚款规定是200元以下的罚款，开车玩手机属于违法行为。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第......
·开车打电话玩手机怎么处罚
开车打电话玩手机怎么处罚开车玩手机属于违法行为。开车玩手机已经违法，会进行相应的警告并且处两百元以下的罚款，在道路交通安全法中规定了在驾驶过......
·一、交通事故认定书送达期限是多久?
一、交通事故认定书送达期限是多久?交通事故认定书送达期限一般是自现场调查之日起十日内。《道路交通事故处理程序规定》第六十二条公安机关交通管理......
·一、工伤与交通事故可双赔怎么处理?
一、工伤与交通事故可双赔怎么处理?《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第12条规定，劳动者因工伤事故受到人身损害，按《......
