如何处理施工单位的工程索赔纠纷

www.nj64.net 南京债权债务律师网

如何处理施工单位的工程索赔纠纷一、索赔条款
  在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：
  (1)发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费;
  (2)工程师指令错误，给承包人造成损失;
  (3)因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加;
  (4)发包人未完成其义务，造成延误;
  (5)发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失;
  (6)因发包人原因暂停施工给承包人造成损失;
  (7)工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改;
  (8)工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格;
  (9)符合合同中价款调整条款;
  (10)发包人供材料、设备延误或不合格;
  (11)设计变更;
  (12)不可抗力;
  (13)工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施;
  (14)因发包人原因，解除合同。
   二、索赔证据
  索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件;会议纪要;施工记录、施工日志;隐蔽工程验收报告;国家发布的相关规定及有效信息等等。
   三、索赔报告
  由于索赔事件的性质和特点不太相同，索赔报告的具体内容也不尽一致。但总的来说，一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。
  1、总论部分。该部分应包括索赔事项发生的概述和施工单位的具体索赔要求，同时附上索赔报告编写和审核的主要人员名单。
  2、根据部分。该部分包括索赔事件从发生、发展、处理和最终解决的具体情况，并附上所引用的合同条款。
  3、计算部分。在该部分施工单位应采用合适的计价方式阐明索赔额的要求总额、各种索赔的计算以及计算依据和证据资料。
  4、证据部分。该部分是该索赔事件所涉及的一切证据资料。
  以上就是我们整理出的有关工程索赔纠纷的处理方式。我们认为由于工程周期长、复杂性等因素的存在，工程索赔纠纷必不可免。只要施工单位在日常活动中多注意积累资料，并且按照正常的索赔程序进行维权，当危机发生时，施工单位都能从容且有理有据的主动出击，减少自身的损失

·订立劳动合同需要注意什么问题？
订立劳动合同需要注意什么问题?1、签订合同时，劳动者首先要弄清单位的基本情况。2、劳动者要弄清自己的具体工作，并在合同中表明工作的内容和具体地点......

·住建部工程质量标准的任务是什么？
住建部工程质量标准是我国住房城乡建设部发布的有关开展工程质量管理标准化工作提出的内容。是对工程质量管理标准化提出的意见。住建部工程质量标准的......

·员工出现什么情况会被辞退
协商解除劳动合同即《劳动合同法》第三十六条：“用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。”二、过错解除动合同即在劳动者有过错性情形时，用人......

·未签订劳动合同劳动关系解除是否有赔偿
在法律规定的时间之内，如果自己已经明确的主张要求公司给自己出具书面劳动合同，公司没有合法的理由却又迟迟不给出具书面劳动合同的这种劳动关系，并......

·一、连续工作12小时可以随时辞职吗?
一、连续工作12小时可以随时辞职吗?理论上是不可以的，除非公司不支付加班费，员工可以随时辞职的情形有：(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动......

·有工资欠条怎么要账
1、对于欠债不还的，可以选择起诉，前提是有证据，并且在诉讼时效以内。2、证据包括欠条、录音、付款凭证等都可以，不能经过任何的涂改或者复印等加工......

·一、劳务外包的缺点有哪些?
一、劳务外包的缺点有哪些?一般来说，一些技术性的和事务性的工作，往往可以被外包。大家都知道，人事管理流程包括职位需求分析、工作分析、招聘、筛选......

·劳动合同续签二年可以吗
我们都知道，当劳动者与用人单位签订的劳动合同到期后，经双方协商一致，是可以续签劳动合同的。但是续签多久，大多数人对此并不清楚，有人问我们，劳......

·劳动仲裁是裁决什么争议？
劳动仲裁是裁决什么争议？一、劳动仲裁是裁决什么争议?裁决劳动争议，劳动仲裁是指由劳动争议仲裁委员会对当事人申请仲裁的劳动争议居中公断与裁决......

·暖通工程质量保证措施有哪些
暖通工程质量保证措施有哪些？在当前这个飞速发展的社会，质量保障成为一个特别有安全感的词语，甚至我们出现了质保金这个专有名词。而对于暖通工程来......

·手指神经断裂工伤几级
手指神经断裂是十级工伤。工伤鉴定主要看伤者是否存在伤残、功能障碍和对医疗与日常生活护理的依赖程度，适当考虑由于伤残引起的社会心理因素影响，对......