瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些？

www.nj64.net 南京债权债务律师网

瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些
  
  一、瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些?
  
  发包方(甲方)
  
  承包方(乙方)
  
  兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
  
  一)工程概况：
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  3、承包内容：工作量清单。
  
  4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。
  
  5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。
  
  6、质量要求：
  
  7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。
  
  二)甲方工作：
  
  1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
  
  2、负责向乙方提供临时水电。
  
  三)乙方工作：
  
  1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
  
  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
  
  3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
  
  四)关于质量的约定：
  
  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。
  
  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
  
  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺
  
  延。
  
  4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
  
  五)关于工期的约定：
  
  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
  
  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
  
  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
  
  六)关于价款和结算的约定：
  
  1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)
  
  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
  
  3、付款方式：
  
  七)关于材料的约定：
  
  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
  
  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。
  
  3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
  
  八)关于安全生产的约定：
  
  九)关于违约责任的约定：
  
  本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
  
  甲方(签章) 乙方(签章)
  
  年 月 日
  
  瓦工装饰也属于常见的装修工程之一，想要做瓦工装饰的当事人说明对瓦工装饰这方面还是具有一定的了解的，至于说承包合同的具体写法这根本就不是由我国的法律制度强制性的进行约定的。可能发包方和承包方也能结合当时的情况再约定其他的内容。
  
  

·上下班路上的工伤鉴定有什么规定？
      我们知道，职工在作业中发生人身伤害事故可以被视为工伤，但是根据我国法律规定，在上下班途中发生伤害的，也依法按工伤事故处理。但是上下班途中这一......

·协议解除劳动合同协议书可以吗
      我们作为社会人，必须承担社会责任，我们都需要通过劳动来获得物质来源。我们在企业上班，会签订劳动合同，保障自己的劳动权益。协议解除劳动合同协议......

·工程质量如何划分等级？
      工程质量如何划分等级？随着我国现代化的发展，各项事业稳步走上新的台阶，越来越多的工程项目得以施工完成，为城市化建设和民众带来了福利。工程建设......

·三年多没有签订劳动合同辞职如何申请赔偿
      我国的《劳动合同法》：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反本法规......

·一、劳动合同续签注意事项？
      一、劳动合同续签注意事项有哪些1、在劳动合同中明确约定续订有关事项、自动顺延。2、在合同到期前一个月左右，hr应当了解员工意向。先征求员工意......

·薪酬福利专员工作内容？
      薪酬福利专员也就是负责企业薪酬福利管理的人员，薪酬福利包括工资、保险等内容，那薪酬福利专员工作内容都包括哪些，这个职位对于从业人员有什么要求......

·古建筑工程施工规范是什么,有哪些
      古建筑工程施工规范是什么,有哪些内容?一、首先对所监理的施工项目要有一个文化价值的定位，有一个仿古年代的时空界定。应该把我们所监控的项目，视为......

·如何确定工伤纠纷的管辖权?
      如何确定工伤纠纷的管辖权?根据民事诉讼法及《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》的有关规定，工伤待遇争议案件由用人单位所......

·干工程工作可以随时辞职吗 不可以的。
      干工程工作可以随时辞职吗不可以的。1、员工提前30天以书面形式通知单位即可解除劳动关系，否则属于违法解除。2、如无符合劳动法规定的况业限制......

·由于豆腐渣工程不断地被暴露
      由于豆腐渣工程不断地被暴露，国家开始提高建设工程的建设标准。严惩不合法的建设工程。我们知道建设质量不合格会带来很多隐患，严重威胁人们的生命安......

·对工伤伤残鉴定不服怎么办
      虽然我国的经济在快速发展，但是我国还是有很多很贫穷的地方，因此很多人都会背井离乡外出打工，城市中多了很多工人兄弟。国家为此颁布了一些有关于工......

·辞职不发工资怎么办
      辞职老板不发工资解决办法：1、找公司负责人协商，能协商解决就协商解决；2、协商不成，可以去当地的劳动监察大队投诉；3、可以去劳动人事争议仲裁委员......