水利工程质保协议范本是什么?
水利工程质保协议范本是什么样的？
在进行某些工程的建筑的时候，最重要的就是要保质保量。但是，仍然会有一些施工单位为了赶进度或是偷懒等原因而忽视质量。因此，在工程之初，是很有必要签订质量保证协议的。那么，水利工程质保协议范本是什么样的呢？一起随我们来看看吧！
水利建设工程施工合同
合同编号：
工程名称：
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
合同签订时间： 年月日
合同签订地点：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：
工程地点：
工程内容：
质量等级：必须保证合格，争创优良
合同价款：
（详见工程预算表）
二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）
三、开工日期：年月日
竣工日期：年月日
总日历工期： 天
第四百六十四条
图纸
一、图纸提供套数：套
二、图纸提供日期：年月日
第五条
双方一般责任
一、甲方驻工地代表：
二、乙方驻工地代表：
三、甲方工作
1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。
2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。
3、核乙方工程进度月报。
4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。
5、审查认可工程决算，组织工程验收。
6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。
四、乙方工作
1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
2、程项目经理必须常驻工地（每月不得少于22天），配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。
3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。
4、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度（包括工程量和形象进度）。
6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。
第四条
工程质量
一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。
二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。
三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
以上便是我们为您整理的相关资料了。只需要您根据自己的实际情况，将上面的水利工程质保协议范本填写完整，就可以完成一份水利工程质保协议了。当然，其中有些条约可以根据实际情况进行更改。而双方也必须按照协议进行工程施工，对质量严格要求。
·昆山工伤鉴定受理是怎么规定的
在社会生活当中，有些事情您可能一辈子都不会接触的。所以按照正常的习惯来说，您只对生活当中经常接触到的事情会比较了解，像工伤鉴定这样的事情毕竟不是时常发生，您不了解也是情有可原的。下......
·非法使用童工处罚有哪些？
在我国，童工是指为商家工作的未满十六周岁的未成年人。根据我国的未成年人保护法，商家如果使用童工是违法的，同时职业介绍中心介绍童工工作也是违法的，都要受到相关的处罚。我们下面就为您介......
·政府拖欠工程款应该怎么处理?
政府拖欠工程款应该怎么处理?1、可以通过向法院起诉要求还款，法院会依法做出判决，胜诉之后，如果对方拒绝履行的，胜诉方可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。2、法院在......
·公司试用期辞退员工有补偿吗？
公司试用期辞退员工有补偿吗《劳动合同法》第三十六条规定，用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。用人单位依照法律规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的，应......
·武汉工伤鉴定流程是什么
在日常生活当中，像遭受工伤这样的事，您可能都遇到过。很多人由于对我国法律并不太了解，在受到工伤的时候，没办法很好的维护自己的权益。其实，工伤在我国的劳动法中有着明确的规定。职工是可......
·有工伤认定可以报销吗？
在工作中要时刻注意自身的安全问题，用人单位还是个人也一直在预防事故的发生，但是危险还是存在在工作过程中，特别是从事危险工作的劳动者特别容易受伤，而在工作中受伤是属于工伤，认定之后可......
·企业不愿意做工伤认定怎么办？
企业不愿意做工伤认定怎么办？1、如果单位未按规定提出工伤认定申请的，劳动者自己也可以在事故伤害发生之日起1年内，直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请;2、社......
·建筑工程劳务公司承包合同违约拒绝执行时有什么责任
找专长律
建筑工程劳务公司承包合同违约拒绝执行时有什么责任找专长律师：损害赔偿律师婚姻家庭律师劳动工伤律师债权债务律师交通事故律师在完成一单建筑工程时，建筑公司需与相关建筑工程劳务公......
