简易工程承包合同范本是怎样的
简易工程承包合同范本是怎样的？
在发包方确定承包单位之后，会与其签署承包合同，签署承包合同的方式是多样的，有些单位为了节省时间，会按照简易工程承包合同范本的格式规定书写简易工程承包合同，但是不少朋友不知道该范本是怎样的，故而我们为您整理了下列相关信息。
简单的工程承包合同协议书
合同编号：发包方：________________
承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________
二、建筑面积(工程形式)____________
三、施工地点：________________
四、工期：
1、开工：____年__月__日;
2、竣工：____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________
六、工程质量标准：________
七、工程价款：
共计人民币元。
八、付款方式：
本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方： 承包方：
委托代理人： 委托代理人：
在承包合同之中，需要简单的介绍工程的接班信息、工期以及施工的地点、范围等，对于工程的质量需要详细记载，继而需要制定工程的验收标准。在工程完工之后，需要按照该标准进行验收。
·劳动仲裁律师费能否败诉方支付
劳动仲裁律师费能否败诉方支付劳动仲裁律师费能否败诉方支付?关于律师费的承担问题，国外一般以“律师费由败诉方负担”作为一般规则，但是在我国是以“谁请律师谁负担律师费”为一般原则，只......
·劳动者权益协调程序是怎样的？
一、劳动者权益协调程序是怎样的?1、申请调解。发生劳动人事争议，当事人可以口头或者书面形式向调解组织提出调解申请。2、受理调解申请。调解组织接到调解申请后，应当及时对调解申请进行审......
·劳动仲裁的裁决几日内作出
劳动仲裁的裁决几日内作出一、劳动仲裁裁决几日内做出仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动仲裁委员会受理仲裁申请之日起四十五日内结束。案情复杂需要延期的，经批准可以延期并书面通知当事人......
·误工费年满60岁还可以主张么
误工费年满60岁还可以主张么我国法律并没有从年龄上来限制误工费计算的条款，更没有规定年满60岁后就没有误工费。误工费的本质是补偿受害者因无法正常工作而减少的损失，其具有一种补偿的性质......
·在我们进行解决建设工程结算纠纷的时候，一定要先弄清楚发生纠纷
在我们进行解决建设工程结算纠纷的时候，一定要先弄清楚发生纠纷的原因，然后再进行想办法解决纠纷，这样就会比较容易解决。那么，建设工程结算纠纷的原因有哪些呢?下面，我们会为您带来相关的法......
·企业经营需要向工商局申请办理企业营业执照，申请办理时对企业的
企业经营需要向工商局申请办理企业营业执照，申请办理时对企业的经营范围也一并做出了限度。随着企业经营的扩大发展或者是变更，企业的经营范围会有所改变，这是企业需要向颁发因营业执照的部门......
·工伤认定律师要不要请，认定办法的主要内容是怎样的
当劳动者在工作中出现受伤的情况的时候，不少人都会选择申请工伤保险，但是由于工伤保险的申请需要准备不少的材料，而且还可能会出现一些突发的状况，而且不少人对于工伤认定的认定办法也并不是......
·劳动纠纷申请法律援助的条件是什么？
劳动纠纷申请法律援助的条件是什么？劳动纠纷主要就是当事人之间因劳动的权利与义务发生分歧而引起的争议，同时还称为劳动争议，主要用于劳动法和劳动合同、集体合同的内容而发生的纠纷。而且主......
