电站道路工程承包合同范本是怎样的

电站道路工程承包合同范本是怎样的？
  工程建设一般都是发包人将工程建设的一部分发包给承包人施工，承包人与发包人之间就某一工程的建设签订相应的承包合同。由于工程建设本来就十分复杂，在承包人建设工程的过程中与发包人之间可能会存在很多争议。因此，签订一份合同是十分必要的。下面我们就为您总结了一份电站道路工程承包合同的范本。
  
  发包人：(简称甲方)
  
  承包人：(简称乙方)
  
  依照《民法典》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  3、工程内容：
  
  二、合同工期
  
  1、开工日期： 年 月 日
  
  2、竣工日期： 年 月 日
  
  3、合同工期： 天。
  
  三、甲、乙双方一般权利和义务
  
  1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
  
  2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
  
  3、甲方的义务：
  
  ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划;
  
  ⑵负责工程质量的控制、检验。
  
  4、乙方的权利和义务：
  
  ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。
  
  ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
  
  四、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任
  
  1、工程合同金额：￥： ，大写： (不含税金)。
  
  2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。
  
  3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。
  
  五、本协议自签订之日起生效
  
  本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
  
  甲方(签章)：
  
  乙方(签章)：
  
  合同订立日期： 年 月 日
  
  上面就是一份电站道路工程承包合同的范本。在撰写承包合同时，首先要写明当事双方的详细信息，然后就工程承包的各方权利和义务进行详细的约定，最后还要写明违约责任的承担方式与争议的解决方式。对于这方面如果还有疑问，请您咨询的律师们，他们会给您更为详细的答案。
  
  
  
  

·计件工资员工有加班费吗?
      计件工资员工有加班费吗?《工资支付暂行规定》第十三条第二款规定，实行计件工资的劳动者，在完成计件定额任务后，由用人单位安排延长工作时间的，应根据上述规定的原则，分别按照不低于其本人......

·劳动争议仲裁单位不服应该怎么办？
      劳动争议仲裁单位不服应该怎么办？对于劳动双方发生的劳动争议，用人单位和劳动者都有申请仲裁的权利。用人单位在申请仲裁后，如果劳动争议仲裁单位不服，应该怎么办？哪些情况单位可以撤销劳动......

·女职工保护政策是什么
      我国关于女职工保护政策其实就是指在2012年制定实施的女职工劳动保护规定。由于女职工生理上与男职工存在较多的不同，并且其还会存在三期，因此有必要加强对女职工的保护。下面我们一起看看这个......

·厦门市2023年工伤待遇具体是怎样的？
      厦门市2023年工伤待遇具体是怎样的？一、厦门市工伤待遇具体是怎样的?厦门市工伤待遇具体如下：1、医疗费《工伤保险条例》第30条第3款治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤......

·什么情形需要代通知金解除劳动合同?
      什么情形需要代通知金解除劳动合同?《劳动合同法》规定用人单位需支付经济补偿的情形有很多种，但适用代通知金方式解除劳动合同的却只有3种。该法第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前......

·什么情况下用人单位可以开除醉驾员工
      什么情况下用人单位可以开除醉驾员工(一)职工醉驾被追究刑事责任《道路交通安全法》第九十一条规定：“醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责......

·试用期内辞职工资结算是怎样的
      按照我国法律的规定，无论劳动者是在什么阶段辞职，此时用人单位都必须要按照其实际工作的时间来为其结算工资，即使是在试用期也不例外。那么试用期内辞职工资结算是怎样的呢?我们一起在下文中进......

·工程欠款该找什么部门解决
      工程欠款该找什么部门解决一、工程欠款该找什么部门解决1、拖欠工程款，属于普通民事纠纷，只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后，拖欠方仍不支付的，再申请法院强制执行。2、政府部门......