南京债权债务律师
律师热线 13951899110
民间借贷工程欠款违约责任债的履行
讨债兵法逃债伎俩债的担保债的移转
首页 >>文章

施工合同乙方违约责任有哪些

施工合同乙方违约责任有哪些 一、承包方的违约责任
  第一,工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金;
  第二,工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。
   二、发包人的违约责任
  第一,超过合同规定日期验收,按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。
  第二,不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
  第三,工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包人承担责任。
  第四,未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包人因此发生的实际损失。
  第五,工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。
   三、允许施工合同解除的情形
  (一)发生不可抗力时合同的解除;
  (二)合同的协商解除;
  (三)当事人违约时合同解除:
  ①合同当事人乙方的其他违约致使合同无法履行,合同双方可以解除合同。
  ②承包人将其承包的全部工程转包个大人,发包人有权解除合同;
  ③当事人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
  以上就是我们为您提供的关于施工合同乙方违约责任有哪些这个问题的相关回答。我们可以看出,在施工合同中,不仅对承包方的违约责任有明确的说明,同时也明确说明了发包方的违约责任。但如果发生不可抗力导致施工无法继续进行的,允许解除施工合同而无须承担违约责任。

·审计超付工程款如何处理
      应积极退回多付的工程款;如果现金已经被其他情况专用,就应该再增加一些工程;上述都不能解决就得做出可行的还款计划,早日偿还。审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、......

·住宅区施工噪音标准法规如何规定的?
      住宅区施工噪音标准法规如何规定的?根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。县级以上人民政府为......

·我国法定的工作时间一般是多久
      针对不同的劳动者,具体的工作时间是不同的。而要是用人单位延长劳动者的工作时间,则还需要格外支付相应的费用。但我国在工作时间上面也是做出了专门规定的。那到底我国法定的工作时间一般是多......

·人民防空工程质量评定标准的验收程序是什么?
      人民防空工程质量评定标准的验收程序是什么我国的各项发展都在逐步的提升过程中,在工程中也是,不管是建筑工程,水利工程,还是人民防空工程,建设完工以后,国家对于工程质量的检验都有着相关......

·死亡后是否有误工费的赔偿?
      死亡后是否有误工费的赔偿?下面本站我们就为您详细介绍。一、死亡后是否有误工费的赔偿?死亡后是可以获得误工费赔偿。根据以下最高院司法解释:《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法......

·公司解散股东员工赔偿是怎样的
      公司解散股东员工赔偿是怎样的?一、公司解散股东赔偿《公司法》第三条公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其......

·上海工伤认定部门程序
      上海工伤认定部门程序提出工伤认定申请应当提交下列材料,工伤认定申请表;与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。工......

·对于正处于哺乳期的女职工而言,此时正是脆弱的时候,而要是单位
      对于正处于哺乳期的女职工而言,此时正是脆弱的时候,而要是单位因此将其辞退的话,无疑会给其身心、生活造成重大影响。为了让女职工安心的生产、哺乳子女。我国《劳动合同法》中对辞退哺乳期女......

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京债权债务律师