工程欠款协议书范本？
工程欠款协议书范本？
工程欠款协议书，顾名思义就是工程完工之后甲方无法支付工程费用而导致了建设工程合同纠纷，经双方协商之后约定还款日期、还款金额等具体项目之后签订的一份协议书，具有法律效力。那么这份协议书具体该怎么书写呢?以下我们整理的一篇欠款协议书的范本，供参考。
一、范文
工程欠款协议书
甲方:益天制药有限公司
乙方:港基集团有限公司
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于2013年9月10日前支付100万元，2013年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2、 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3、 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5、本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，济南市长清区人民法院一份，同样有效。
甲方(签字或盖章):
法定代表人: ? ?地址:
乙方(签字或盖章):
法定代表人: ? ?地址:
2013年 ? 月 ? 日
二、法律规定
《民法典》（2021年1月1日起实施）第六百七十四条??借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付;借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
第六百七十五条??借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第六百七十六条??借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
从上文中工程欠款协议书范本中来看，欠款协议书的内容和欠条略有相似的地方，比如双方约定的还款时间和还款金额都是尤为重要的，而欠款协议书中还多了其它相关的条款，比欠条更加清晰，可以有效避免日后再次产生纠纷。
·一、法律规定工资扣减误工费吗?
一、法律规定工资扣减误工费吗?需要扣除误工费，毕竟误工费期间没有进行劳务工作，有关误工费的标准是：“患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生的上一年......
·提供劳务能否起诉工伤待遇，待遇是怎样的
提供劳务能否起诉工伤待遇，待遇是怎样的提供劳务是可以起诉工伤待遇的，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月......
·工伤认定不赔偿的处理方法是什么？
在任何时候人生安全是最为重要的一点，因此无论是用人单位也还是个人都需要采取措施来预防事故的发生，事故发生之后将会给受害人带来一定的身体损伤，因此按照相关法律规定工伤来给受害者给予一......
·劳务合同纠纷诉讼状模板如何书写？
劳务合同纠纷诉讼状模板如何书写？一、劳务合同纠纷诉讼状模板如何书写?原告：，女，身份证：住址：市区号委托代理人：，律师事务所律师，电话:被告：公司地址：市区路号法定代表......
·疫情期间辞退员工算合法吗
疫情期间，用人单位不能随意辞退员工，否则将违反劳动合同法相关法律法规，承担相应责任。在当前情况下,即使因疫情原因导致用人单位生产经营发生严重困难需要裁员,仍然不建议用人单位进行经济性......
·工伤认定复议期限是多久？
在工作场所、工作时间内发生事故导致职工受伤的单位应申请工伤认定，职工也可自行申请。若职工对于工伤认定的结果不服，可在拿到决定书之日起一定期限内申请行政复议，或向法院提起行政诉讼。建......
·病腿劳动能力鉴定标准是什么
劳动能力鉴定是我们在认定工伤时必须要进行的一个程序，如果没有这样的程序，就无法知道该当事人的受伤情况，因此无法进行相关赔付。那么，针对病退而言，病退劳动能力鉴定标准是什么呢?今天，就......
·眼睛失明工伤赔80万合理吗？
眼睛失明工伤赔80万合理吗现在工作期间受伤的人不在少数，也就是我们所说的工伤，工伤是要求用人单位进行赔偿的，双方签订的劳动合同里面肯定是有规定的，并且国家的法律条文也是有相应规范的......
